공고 제2025–010호

입 찰 공 고

1.입찰에 부치는 사항

: 영남대학교영천병원 전기실 노후 수변전 시설 교체 공사(MOF, PT, ACB, ATS) 재공고 입찰

2.현장설명회 및 입찰일시(장소)

※본 원 사정에 따라 입찰일정(장소, 시간 등) 변경될 수 있음

3.입찰방법:제한경쟁입찰(예정가격 이하의 최저가 낙찰제)

4.입찰 개요

가.위치:경상북도 영천시 오수동 307번지 영남대학교 영천병원 전기실

나.공사의 범위(첨부의 현장설명서 참고)

다.계약기간:계약일로부터 3개월까지로 설정함.

5.현장설명회 참가자격 및 구비서류

가.참가자격:대표자 또는 위임을 받은 대리인

나.구비서류

1)현장(품)설명회 참가신청서(소정양식) 1부.

2)위임장 및 대리인의 재직증명서(해당업체에 한함)각1부.

3)(법인)인감증명서 또는 사용인감(사용인감계 제출) : 해당 업체에 한함 각 1부.

※인감증명서(입찰공고일 기준으로 3개월 이내에 발급한 원본) 1부.

※인감(도장)을 꼭 지참해야 참여가 가능함.

4) 기존 현설 참가업체는 재공고 입찰 현설 참가하지 않아도 입찰 참가 가능

-기존 입찰 참가업체인 경우‘입찰유의서, 입찰참가신청서, 청렴계약 이행 서약서 및 입찰보증 증권’을 제외한 서류는 기 제출한 서류로 갈음함

※지각 및 불참시 입찰 참가 불가하며 현장설명회 시 입찰등록서류 제출 가능

6.입찰참가자격

가.국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁입찰의참가자격)의 요건을 갖춘 업체

나.국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조(부정당업자의입찰참가자격제한)의 자격제한에 해당되지 않는 업체로서현장설명에 참가하고 입찰등록을 필한 사업자

다.사업장 소재지가 대구, 경북인 업체로서 사업자등록증 상 제조업 및 수,배전반 등록된 업체 또는 본 공사의 진행 업무 수행이 가능한 업체

라.입찰공고일 현재 워크아웃,법정관리,은행관리,매각,법원에 화의 등정리절차 중이거나 계획(신청 포함)중인 사업자는 입찰 참가할 수 없음.

7.입찰등록 시 구비서류(아래 순서대로 철해서 제출하여야 하며,현장설명회 참석 시 제출 가능함)

가.입찰참가 신청서(소정양식) 1부.

나.사업자등록증명원(민원24에서 발급 가능,원본 제출)1부.

다.인감증명서(입찰공고일 기준으로3개월 이내에 발급한 원본) 1부.

라.국세 및 지방세 완납 증명서 각1부.

마.청렴계약 서약서 및 서약서(소정양식)각1부.

바.입찰보증금 또는 보증증권(부가세를 포함한 입찰금액의5%이상) 1부.

사.입찰유의서(입찰자 확인 날인,각 장에 간인할 것) 1부.

아.관련 허가증 사본1부.

자.등기사항전부증명서(舊.법인등기부등본,개인은 주민등록등본)1부.

차.개인정보 수집 및 활용 동의서1부.

8.입찰보증금

가.입찰금액의100분의5이상의 현금 또는 보증보험증권 등으로 입찰등록마감일까지 납부하여야 한다.

나.보증증권(보증서 포함)의 경우,보증기간의 초일은 서류 제출마감일 이전이어야 하며, 만료일은 서류 제출마감일다음날부터 30일 이후이어야 한다. (피보험자:영남대학교영천병원,사업자 등록번호(505-82-05490), 보험약관과 함께 제출할 것)

9.입찰보증금 귀속:정당한 이유 없이(영천병원의 사정인 경우 제외)낙찰자가 15일 이내에 계약을체결하지 않을 시 입찰보증금은 전액 본원에 귀속함.

10.낙찰자 결정방법

가.예정가격 이하의 유효한 입찰로서 최저가 입찰자를 낙찰자로 결정함.

나.동가입찰자가 2인 이상일 경우 본원 계약규정에 의해 즉시 추첨으로써 낙찰자를 결정함.

다.미처 발견되지 않은 무효의 사유가 추후에 발견되었을 때에는 당해 낙찰을 무효로 함.

11.계약 체결 관련

가.낙찰자는 낙찰자 결정일로부터 7일 이내에 아래의 서류를 구비하여 계약 체결 하여야 한다.

나.낙찰자는 계약체결일까지 당해 계약금액(입찰시 낙찰금액인 총 계약금액을 말함)의 100분의10이상의 계약보증금을 현금 또는 보증서로 납부하여야 함.

다.피모험자: 영남대학교영천병원(사업자등록번호: 505-82-05490)

12.입찰무효:국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제44조(입찰무효)에 의함.

13.계약기간:계약기간을 계약일로부터 3개월까지로 설정하여 계약 체결함.

14.지체상금

가.도급의 목적물에 대한 공사가 지연될 시에는 일 지체상금(계약금액의 1000분의0.5)을 지체일 수 만큼 부과함.

나.영천병원 사정에 의하여 기간이 지연되어 지연에 대한 계약기간 변경 계약서를 작성할 때는 지연된 일수는 지체강금을 부과하지 않음.

15. 하자보수기간 및 산출내역서의 제출

가. 하자보수율 및 기간은 관계법에 따름

나. 입찰 결과 낙찰자로 선정된 사업자는 입찰금액 산출내역서를 계약체결 시 까지 제출하여야 함

다. “나 의 규정에 의하혀 제출하는 사출내역서는 모든 면에는 인감으로 간인하여야 함.

16기타사항

가.본 입찰은 총액입찰로서부가가치세를 포함한 금액으로투찰하여야 함.

나.입찰자는 본 입찰에 관한 입찰유의서,시방서 등 입찰에 필요한 모든사항을 완전히 숙지하여야하며,이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있음.

다.입찰공고 및 입찰유의서 등에 명시되지 아니한 기타사항에 대하여는 본원이 정하는 바에 의함.

라.낙찰자는 계약체결 시 계약금액의10%이상을 계약보증금으로 납부하여야하며, 지체상금률은 지체1일당 계약금액의0.5/1000임.

마. 본 공사는 산업재해보상보험법에 따라 산업재해보상보험법의 적용을 받는 공사이므로 산업안전보건관리비를 계상하고 반드시 사후 정산을 하여야 함.

바.관련법에 경비 항목이 사후정산 대상인 경우 사후정산을 하여야 함.

사.기타 자세한 사항은 영천병원 자산관리팀(054-330-7031)으로 문의할 것.

       위 와 같 이 공 고 함.

2025년 6월 09일

​영 남 대 학 교 영 천 병 원 장