공고 제2025 – 58호

입 찰 공 고

1. 입찰에 부치는 사항

: 영남대학교의료원 방사선종양학과 차폐시설 증축 공사(건축·토목·기계)

업체 선정 긴급 새로운 입찰(4차)

2. 현장설명회 및 입찰일시(장소)

※ 사무처 위치는 의료원 홈페이지 약도 참조

3. 입찰방법 : 제한경쟁입찰(최저가 입찰 / 실적제한 / 전자입찰)

4. 입찰 개요

가. 위치 : 대구광역시 남구 현충로 170

나. 공사의 범위(첨부의 계약조건설명서 및 시방서 참고)

다. 계약기간 : 착공 후 8개월

5. 현장설명회 참가자격 및 구비서류

가. 참가자격 : 대표자 또는 위임을 받은 대리인

나. 구비서류

1) 현장(품)설명회 참가신청서(소정양식) 1부.

2) 위임장 및 대리인의 재직증명서(해당업체에 한함) 각 1부.

3) 인감증명서(입찰공고일 기준으로 3개월 이내에 발급한 원본) 1부.

4) 사용인감계(해당업체에 한함) 1부.

  다. 현장설명회에 지각 및 불참시 입찰 참가 불가함.

※ 단, 동일 공사 건 입찰 참가 업체의 경우 현장설명회 참가 생략 가능(입

찰 등록 서류 제출로 갈음, 입찰 등록일까지 서류가 접수되어야함)

6. 안전보건 수준 평가 실시

가. 관련근거

1) 「산업안전보건법」 제61조

2) 「중대재해처벌 등에 관한 법률」 제4조, 제5조 및 같은법 시행령 제4조

제9호

나. 구비서류: 안전보건관리계획서 1부.

다. 서류 제출 기한: 2025. 5. 15.(목) 14:00, 구매팀

라. 안전보건관리계획서 평가 후 60점 이상인 업체에 한하여 입찰 참가 가능

(점수 미달 업체에 한해 입찰 참가 불가 통보)

7. 입찰참가자격: 아래의 조건을 모두 충족하는 업체

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격)의 요건을 갖춘 업체

나. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) 및 의료원 부정당업자 제재 업무처리 기준에 따른 자격제한에 해당되지 않는 업체

다. 안전보건 수준 평가 결과 60점 이상인 업체

라. 입찰등록 마감시까지 입찰등록을 필한 업체

마. 입찰공고일 현재 청산, 합병, 매각 등 정리절차 중이거나 계획 중인 사업자와 법원에 화의 또는 법정관리를 신청 중인 사업자는 입찰에 참가할 수 없음.

사. 건설산업기본법에 의한 건축공사업 또는 토목건축공사업 면허를 보유한 업체

아. 입찰공고일 기준 최근 10년 이내 단일규모로 의료시설 500㎡이상 신,

증축 또는 리모델링 실적 보유한 업체

자. 입찰공고일 기준 최근 10년 이내 단일규모로 의료시설 8억원 이상 실적

보유한 업체

8. 입찰등록 시 구비서류(제출 시 서류 순서대로 철하여 제출, 원본 제출을 원

칙으로 하나 사본으로 제출할 경우 원본대조필하여야 함. 단, 원본으로 표기

한 서류는 반드시 원본으로 제출하여야 함.)

가. 입찰참가 신청서(소정양식) 1부.

나. 사업자등록증명원(민원24에서 발급 가능, 원본 제출) 1부.

다. 인감증명서(입찰공고일 기준으로 3개월 이내에 발급한 원본) 1부.

라. 국세 및 지방세 완납 증명서 각 1부.

마. 청렴계약 서약서 및 서약서(소정양식) 각 1부.

바. 입찰보증금 또는 보증증권(부가세를 포함한 입찰금액의 5% 이상) 1부.

사. 입찰유의서(입찰자 확인 날인, 각 장에 간인할 것) 1부.

아. 관련 허가증 사본 1부.

자. 등기사항전부증명서(舊. 법인등기부등본, 개인은 주민등록등본) 1부.

차. 개인정보 수집 및 활용 동의서 1부.

카. 실적증명서 1부.

※ 동일 공사 건 입찰 참가업체의 경우 나, 다, 라, 아, 자, 카 서류 생략

가능

9. 입찰보증금

가. 입찰금액의 100분의 5이상의 현금 또는 보증보험증권 등으로 입찰등록

마감일까지 납부하여야 한다.

나. 보증증권(보증서 포함)의 경우, 보증기간의 초일은 서류 제출마감일 이전

이어야 하며, 만료일은 서류 제출마감일 다음날부터 30일 이후이어야 한다.

(피보험자: 영남대학교의료원, 사업자등록번호(514-82-02221),

보험약관과 함께 제출할 것)

10. 입찰보증금 귀속 : 정당한 이유 없이(의료원의 사정인 경우 제외) 낙찰자가

15일 이내에 계약을 체결하지 않을 시 입찰보증금은 전액 본원에 귀속함. 

11. 낙찰자 결정방법

가. 예정가격 이하의 유효한 입찰로서 최저가 입찰자를 낙찰자로 결정함.

나. 동가입찰자가 2인 이상일 경우 본원 계약규정에 의해 즉시 추첨으로써

낙찰자를 결정함.

다. 미처 발견되지 않은 무효의 사유가 추후에 발견되었을 때에는 당해 낙찰

을 무효로 함.

12. 계약 체결 관련

가. 낙찰자는 낙찰자 결정일로부터 15일 이내에 아래의 서류를 구비하여 계약

체결하여야 한다.

- 계약금액의 100분의 15 이상에 해당하는 계약보증금 또는 증권

- 신규업체인 경우 신규업체 등록에 필요한 서류

나. 낙찰자는 계약체결일까지 당해 계약금액(입찰시 낙찰금액인 총 계약금액

을 말함)의 100분의 15 이상의 계약보증금을 현금 또는 보증서로 납부

하여야 함.

다. 보증보험증권으로 납부 시 계약기간 개시일로부터 계약 종료일 다음날

로부터 30일 이후까지로 기간을 설정하여야 함.

라. 피보험자 : 영남대학교의료원(사업자등록번호: 514-82-02221)

※ 본 공사 계약서로 채권근질권 설정 불가

13. 전자입찰 관련 규정 숙지

가. 본 전자입찰은 케어캠프(주)에서 구축한 전자입찰시스템을 의료원 입찰에

활용하는 것으로써 전자입찰참가 희망업체의 전산장비 부족이나 운영미숙

으로 발생되는 모든 책임은 전자입찰 참가자에게 있음.

나. 전자입찰 제출에 참가하고자 하는 자는 본 입찰 공고와 입찰 적용규정을

완전 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있음.

14. 대금지급 방법: 아래 조건 달성 후 익월 27일 90일 이내 전자외상매출채권

발행

가. 선급금: 계약금액의 20% 지급(선급금보증증권 제출)

나. 준공 검수 완료 후 계약금액의 80% 지급

15. 입찰무효: 입찰참가 자격이 없는 자가 행한 입찰 또는 입찰참가 조건(자격)에 위반된

입찰은 무효로함(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조

및 동법 시행규칙 제44조를 준용함)

16. 계약기간

: 계약기간을 착공일로부터 8개월까지로 설정하여 계약 체결함.

17. 지체상금

가. 도급의 목적물에 대한 공사가 지연될 시에는 일 지체상금(계약금액의

1000분의 0.5)을 지체일수만큼 부과함.

나. 의료원 사정에 의하여 기간이 지연되어 지연에 대한 계약기간 변경 계약

서를 작성할 때는 지연된 일수는 지체상금을 부과하지 않음.

18. 하자보수기간 및 산출내역서의 제출

가. 하자보수율 및 기간은 관계법에 따름.

나. 입찰 결과 낙찰자로 선정된 사업자는 입찰금액 산출내역서를 계약체결

시까지 제출하여야 함.

다. “나”항의 규정에 의하여 제출하는 산출내역서의 모든 면에는 인감으로

간인하여야 함.

19. 법정부담금 사후정산 실시

가. 본 공사는 국민연금보험료, 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 반영

대상 공사로서 준공 후 사후정산을 하여야 함.

나. 입찰참가자는 입찰금액 산정 시 다음의 경비를 조정 없이 반영하여야 함.

※ 국민건강보험료(직접노무비×3.545%: 12,974,952원)(건축·토목·기계)

※ 국민연금보험료(직접노무비×4.5%: 16,470,320원)(건축·토목·기계)

※ 노인장기요양보험료(건강보험료×12.95%: 1,680,256원)(건축·토목·기

계)

※ 퇴직공제부금비(직접노무비×2.3%: 8,418,164원)(건축·토목·기계)

※ 산업안전보건관리비(26,193,287원)(건축·토목·기계)

(재료비+직접노무비+(관급-0)/1.1)*2.93% < (재료비+직접노무비)*2.93%*1.2

※ 안전관리비(2,500,000원)(건축·토목·기계)

다. 위 보험료는 건설산업기본법과 행정안전부 예규에서 정한 바에 따라 사후

정산을 하여야 하고, 그 외 관련법에 경비 항목이 사후정산 대상인 경우

사후정산을 하여야 함.

20. 입찰자 유의사항

가. 본 입찰은 설계도면에 의한 총액입찰로서 부가가치세를 포함한 금액으로

투찰하여야 함.

나. 입찰자는 본 입찰에 관한 입찰유의서, 시방서 등 입찰에 필요한 모든

사항을 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있음.

다. 제출 서류의 미비, 누락, 내용의 불분명이 있을 경우 결격사유에 해당하

여 당해 입찰 참가를 제한함.

라. 제출한 서류가 허위 또는 부정한 방법으로 작성(제출)된 사실이 확인될 경우에는 관련 법규에 따라 계약해지, 부정당업자제재 등의 처분을 받을 수 있음.

마. 기 제출된 서류는 일체 반환하지 아니함.

바. 추후에 입찰 무효 사유 또는 결격사유가 확인될 경우 당해 낙찰을 무효로 함.

사. 입찰공고 및 입찰유의서 등에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 의료원 규정 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 따름.

아. 본 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 이견이 발생하는 경우 의료원의 기준 또는 판단 등에 따라야함.

자. 계약 중 지체상금 발생 시에는 연간 발생 횟수에 따라 제재를 받게 되므

로 투찰 전 영남대학교의료원 홈페이지의 입찰 공고 게시판의 부정당업자

제재 업무처리 기준을 확인하여야 함.

차. 본 건은 사후정산 대상 공사로서 준공 후 사후정산을 실시하여야 함.

카. 낙찰자는 계약체결 시 계약금액의 15% 이상을 계약보증금으로 납부하여야

하며, 지체상금률은 지체 1일당 계약금액의 0.5/1000임.

21. 관련문의

- 입찰 관련 사항: 구매팀(053-620-4481)

- 시방서, 과업, 설계도서 관련 사항: 시설팀(053-620-4501)

- 안전보건수준 평가 관련 사항: 안전보건팀(053-620-4558)

위 와 같 이 공 고 함.

2025. 5. 9.

영 남 대 학 교 의 료 원 장