공고 제2026 – 199호

입 찰 공 고

1. 입찰에 부치는 사항

: 영남대학교의료원 진료동 및 주차장 건립공사(소방) 업체 선정 입찰

2. 현장설명회 및 입찰일시(장소) 

※ 장소 안내는 의료원 홈페이지 약도 참조

3. 입찰방법 : 제한경쟁입찰(실적제한/최저가낙찰/총액입찰/현장투찰)

4. 입찰 개요

 가. 위치 : 대구광역시 남구 현충로 170

 나. 공사의 범위(첨부의 설계도서 참고)

 다. 계약기간

  1) 진료동: 착공일로부터 21개월까지

  2) 주차장: 착공일로부터 12개월까지

5. 현장설명회 참가자격 및 구비서류

 가. 참가자격 : 대표자 또는 위임을 받은 대리인

 나. 구비서류

  1) 현장(품)설명회 참가신청서(소정양식) 1부.

  2) 위임장 및 대리인의 재직증명서(해당업체에 한함) 각 1부.

  3) 사용인감계(해당 업체에 한함) 각 1부.

  4) 인감증명서(입찰공고일 기준으로 3개월 이내에 발급한 원본) 1부.

  5) 안전보건관리계획서(각 평가항목에 대한 증빙자료 붙임) 각 1부.

  ※ 지각 및 불참시 입찰 참가 불가함.

  ※ 안전보건관리계획서 평가 후, 점수미달 시 입찰 참가 부적격으로 가격 투찰 불가함. 

     현장설명회 참석시 서류 구비하여 제출

    (구비서류 관련 안전보건팀(053-620-4558)에 문의 바랍니다.)

6. 입찰참가자격

 가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격)의 요건을 갖

     춘 업체

 나. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)

     의 자격제한에 해당되지 않는 업체로서 현장설명에 참가하고 입찰등록을 필한 사업자

 다. 입찰공고일 현재 워크아웃, 법정관리, 은행관리, 매각, 법원에 화의 등 정리절차 중이거나 

     계획(신청 포함) 중인 사업자는 입찰 참가할 수 없음.

 라. 소방시설공사업법에 따른 전문소방시설공사업을 등록한 업체

 마. 입찰공고일 기준 최근 5년 이내 의료시설 또는 교육연구시설의 소방시설공사 준공실적으로서, 실

     적금액 합계 10억원 이상 또는 단일공사 5억원 이상의 준공실적을 보유한 업체

  1) 실적은 단독도급 또는 공동도급으로 준공한 실적을 인정하며, 공동도급 실적은 전체 소방시설공사 실적

     금액에서 해당 업체의 시공비율을 적용하여 산정함.

  2) 하도급 실적은 인정하지 않음.

 바. 2026년도 소방시설공사업 시공능력평가액 25억원 이상인 업체

 사. 공동수급체 구성을 통한 공동도급은 불허함.

7. 입찰등록 시 구비서류

 (아래 순서대로 철해서 제출하여야 하며, 현장설명회 참석 시 제출 가능함)

 가. 입찰참가 신청서(소정양식) 1부.

 나. 사업자등록증명원(정부24에서 발급 가능, 원본 제출) 1부.

 다. 전문소방시설공사업 등록증(사본 또는 전자발급 문서) 1부.

 라. 인감증명서(입찰공고일 기준으로 3개월 이내에 발급한 원본) 1부.

 마. 국세 및 지방세 완납증명서(입찰등록 마감일기준 유효한 증명서) 각 1부.

 바. 청렴계약 서약서 및 서약서(소정양식) 각 1부.

 사. 입찰보증보험증권(부가세를 포함한 입찰금액의 5% 이상) 1부.

 아. 입찰유의서(입찰자 확인 날인, 각 장에 간인할 것) 1부.

 자. 관련 면허 및 허가증 사본 1부.

 차. 등기사항전부증명서(舊. 법인등기부등본, 개인은 주민등록등본) 1부.

 카. 시공공사 준공실적증명서 1부.(본원양식, 별지서식10)

   ※본원양식에 발주기관 직인 날인을 필한 원본

   ※하도급 실적 불인정

 타. 2026년도 소방시설공사업 시공능력평가 확인서 1부.

    (한국소방시설협회 발급)

 파. 개인정보 수집 및 활용 동의서 각 1부.

8. 입찰보증금

 가. 입찰자는 입찰금액의 100분의 5이상의 현금 또는 보증보험증권 등으로 입찰등록 마감일까

     지 납부하여야 한다.

 나. 보증보험증권(보증서 포함)을 제출하는 경우, 보증기간의 개시일은 입찰서 제출마감일 이전

     이어야 하며, 만료일은 입찰서 제출마감일 다음 날부터 30일 이후이어야 한다.

    (피보험자: 영남대학교의료원, 사업자등록번호(514-82-02221), 보험약관과 함께 제출할 것)

9. 입찰보증금 귀속 

  : 정당한 이유 없이(의료원의 사정인 경우 제외) 낙찰자가 15일 이내에 계약을 체결하지 않을 

    시 입찰보증금은 전액 본원에 귀속함. 

10. 낙찰자 결정방법

 가. 예정가격 이하의 유효한 입찰로서 총액기준 최저가 입찰자를 낙찰자로 결정함.

 나. 동가입찰자가 2인 이상일 경우 본원 계약규정에 의해 즉시 추첨으로써 낙찰자를 결정함.

 다. 미처 발견되지 않은 무효의 사유가 추후에 발견되었을 때에는 당해 낙찰을 무효로 함.

11. 입찰무효

  : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제44조(입찰무효)에 의함.

12. 계약기간

  : 계약기간을 착공일로부터 진료동은 21개월, 주차장은 12개월로 설정하여 계약 체결함.

13. 기타사항

 가. 본 입찰은 설계도면에 의한 총액입찰로서 부가가치세를 포함한 금액으로 투찰하여야 함.

 나. 입찰자는 본 입찰에 관한 입찰유의서, 시방서, 계약조건설명서 등 입찰에 필요한 모든 사항

     을 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있음.

 다. 입찰공고 및 입찰유의서 등에 명시되지 아니한 기타사항에 대하여는 본원이 정하는 바에 의

     함.

 라. 낙찰자는 계약체결 시 계약금액의 10% 이상을 계약보증금으로 납부하여야 하며, 지체상금률

     은 지체 1일당 계약금액의 0.5/1000임.

 마. 계약 중 지체상금 발생 시에는 연간 발생 횟수에 따라 제재를 받게 되므로 투찰 전 영남대

     학교의료원 홈페이지의 입찰 공고 게시판의 부정당업자 제재 업무처리 기준을 확인하여야 

     함.

 바. 본 건은 사후정산 대상 공사로서 준공 후 사후정산을 실시하여야 함.

 사. 하자보증은 총계약금액의 3%이상으로 하자보증증권을 발행하여야 함.

 아. 기타 자세한 사항은 의료원 홈페이지(www.yumc.ac.kr)의 입찰공고를 참고 또는 구매팀(053-

     620-4480, 입찰 관련), 시설팀(053-620-4504, 설계도서 관련)으로 문의할 것.

위 와 같 이 공 고 함.

2026. 10. 8.

영 남 대 학 교 의 료 원 장